标准规范下载简介

建设工程监理规范.pdf简介：

《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）是中国工程建设标准化协会发布的一部关于建设工程监理的专业标准。该规范详细规定了建设工程监理的工作内容、工作方法、工作程序、工作职责以及监理单位和监理工程师的行为准则。它涵盖了建设工程从设计、施工到竣工验收全过程的监理工作，包括但不限于项目策划、设计审查、施工过程控制、工程质量检查、合同管理、信息管理等方面。

该规范的目的是为了规范建设工程监理活动，提高监理工作的质量和效率，保证工程质量和安全，维护建设单位和施工单位的合法权益。通过实施该规范，可以促进建设工程行业的健康发展，提升整个行业的管理水平。

PDF格式的《建设工程监理规范》通常包含了标准的全文、条文说明、实施指南等详细内容，方便专业人员查阅和执行。

建设工程监理规范.pdf部分内容预览：

5.5.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准， 履行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的 监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

5.5.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制

5.5.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，

.5.2项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的

《GBT 2423 电工电子环境试验 第2部分 试验方法 全部压缩包》5.5.2项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规重

建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位 项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时 应核查施工机械和设施的安全许可验收手续，

5.5.3项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工

合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模 的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位 组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。 项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施 工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目 监理机构审查。 专项施工方案审查应包括下列基本内容： 1编审程序应符合相关规定。 2安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5.5.4专项施工方案报审表应按本规范表B.0.1的要求填写。 5.5.5项目监理机构应巡视检香危险性较大的分部分项工程专 项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监 理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。 5.5.6项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事 故隐惠时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重 时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不 整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送 监理报告。 监理报告应按本规范表A.0.4的要求填写

6工程变更、索赔及施工合同争议处理

6.1.1项目监理机构应依据建设工程监理合同约定进行施工合 同管理，处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争 议、解除等事宜。 6.1.2施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施工 合同约定处理施工合同终止的有关事宜。

6.2.1总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的 影响范围和影响程度，确定停工范围，并应按施工合同和建设工 程监理合同的约定签发工程暂停令

6.2.1总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的 影响范围和影响程度，确定停工范围，并应按施工合同和建设工 程监理合同的约定签发工程暂停令。 6.2.2项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及 时签发工程暂停令： 1. 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项自监理机构管理的 3 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。 4 施工单位违反工程建设强制性标准的。 5 施工存在重大质量、安全事故隐惠或发生质量、安全事 故的。 6.2.3总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意， 在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作出书 面报告。 工程暂停令应按本规范表A.0.5的要求填写。

6.2.5总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因 工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。 6.2.6因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验 收施工单位的停工整改过程、结果。 6.2.7当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出 复工申请的，项自监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审 表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意 见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复 工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复 施工。 工程复工报审表应按本规范表B.0.3的要求填写，工程复 工令应按本规范表A.0.7的要求填写。

6.3.1项自监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程 变更： 1总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的 工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程 变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要 时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论 证工程设计文件的修改方案的专题会议。 2总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工 期影响作出评估。 3总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定 工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。 4项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实 施工程变更。

6. 3. 2工程变更单应按本规范表 C. 0. 2 的要求填写。

6.3.3项目且监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工

位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。

项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时 支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与 施工单位达成的协议为依据

6.3.5项目监理机构可对建设单位要求的工程变更提出评估意

4.7因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔

6.4.7因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提

时，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理

6.5工程延期及工期延误

6.5.1施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定时，项目 监理机构应予以受理。

6.5.3项目监理机构在批准工程临时延期、工程最终延期

施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。 2 因非施工单位原因造成施工进度滞后。 施工进度滞后影响到施工合同约定的工期 6.5.5 施工单位因工程延期提出费用索赔时，项自监理机构可 按施工合同约定进行处理。

按施工合同约定进行处理。

6.5.6发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行

6.5.6发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进

6.6.1项自监理机构处理施工合同争议时应进行下列工作： 1 了解合同争议情况。 2 及时与合同争议双方进行商 提出处理方案后，由总监理工程师进行协调。 4 当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同 争议的意见。 6.6.2项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施 工合同定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履 行合同。 6.6.3在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构应

6.6.1项目监理机构处理施工合同争议时应进行下列

6.6.3在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构应

6.7.1因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应 按施工合同约定与建设单位和施工单位按下列款项协商确定施工 单位应得款项，并应签发工程款支付证书： 1施工单位按施工合同约定已完成的工作应得款项。 2施工单位按批准的采购计划订购工程材料、构配件、设 备的款项。 3施工单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理 费用。 施工单位人员的合理遣返费用。 5 施工单位合理的利润补偿。 6施工合同约定的建设单位应支付的违约金。 L

按施工合同约定，从下列款项中确定施工单位应得款项或偿还 设单位的款项，并应与建设单位和施工单位协商后，书面提交方

工单位应得款项或偿还建设单位款项的证明： 1施工单位已按施工合同约定实际完成的工作应得款项和 已给付的款项。 2施工单位已提供的材料、构配件、设备和临时工程等的 价值。 3对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、修复已完 工程质量缺陷等所需的费用。 4施工合同约定的施工单位应支付的违约金。 6.7.3因非建设单位、施工单位原因导致施工合同解除时，项 日监用如均产坑工全同外房外理全同纽险三的专关事室

目监理机构应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜

7.1.1项目监理机构应建立完善监理文件资料管理制度，宜设 专人管理监理文件资料， 7.1.2项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制DB11／T 1108-2014标准下载， 传递监理文件资料。

7.1.3项目监理机构宜采用信息技术进行监理文件资粒

7.2.1 监理文件资料应包括下列主要内容： 1 勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。 2 监理规划、监理实施细则。 3 设计交底和图纸会审会议纪要 施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文 件资料。 5分包单位资格报审文件资料。 施工控制测量成果报验文件资料。 7 总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令： 工程开工或复工报审文件资料。 工程材料、构配件、设备报验文件资料。 见证取样和平行检验文件资料。 10 工程质量检查报验资料及工程有关验收资料。 工程变更、费用索赔及工程延期文件资料。 12 工程计量、工程款支付文件资料。 13 监理通知单、工作联系单与监理报告。 14第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要

16工程质量或生产安全事故处理文件资料。 17 工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料。 18 监理工作总结。 7.2.2 监理日志应包括下列主要内容： 天气和施工环境情况。 2 当日施工进展情况。 3 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行 检验等情况。 当日存在的问题及处理情况。 5 其他有关事项。 7.2.3 监理月报应包括下列主要内容： 1 本月工程实施情况。 2 本月监理工作情况。 本月施工中存在的问题及处理情况。 4 下月监理工作重点。 7.2.4 监理工作总结应包括下列主要内容： 1 工程概况。 2 项目监理机构。 3 建设工程监理合同履行情况。 4 监理工作成效。 5 监理工作中发现的问题及其处理情况。 6 说明和建议

7.3监理文件资料归档

项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，并 规定组卷，形成监理档案。 工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档 并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料

7.3.1项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，并 应按规定组卷DB41／T 1411-2017标准下载，形成监理档案。

7.3.2工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保

案，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料