标准规范下载简介

建设工程工期延误量化分析标准.pdf简介：

建设工程工期延误的量化分析标准主要是用来评估和衡量工程项目在实施过程中由于各种原因导致的工期延误。这种标准通常包括以下几个方面：

1. 延误类型：根据延误的原因，如设计变更、施工条件、天气影响、供应商延误、人力资源短缺等进行分类，每种类型的延误都有相应的权重。

2. 延误持续时间：衡量延误的具体时长，持续时间越长，对工期的影响越大。

3. 延误频率：如果延误是频繁发生的，即使每次延误时间不长，也可能对总工期产生重大影响。

4. 影响程度：延误对工程质量和安全的影响程度，如是否导致了额外的成本、是否影响了工程的顺利进行等。

5. 法律法规因素：根据相关法律法规，如合同约定的违约金、罚款等，对延误进行量化。

6. 预防和纠正措施的实施：对于已经发生的延误，是否有及时有效的纠正措施，以及这些措施的效果如何。

通过以上标准，可以计算出每个延误事件对工期的具体影响分数，然后汇总起来得出总延误量。这种量化分析有助于各方明确责任，合理分配因延误产生的费用，以及制定更有效的工期管理策略。

建设工程工期延误量化分析标准.pdf部分内容预览：

9计划进度与实际进度对比分析法

应按照公式4.4.4计算工期延误天数（POD）

10回溯最长路径分析法

10.1.1回溯最长路径分析法应使用公式4.4.3计算延误活动d的工期延误 (PODa）。 10.1.2回溯最长路径分析法应使用公式4.4.4计算工期延误天数（POD）

NB／T 20442.9-2017标准下载.1回溯最长路径分析法应使用公式4.4.3计算延误活动d的工期延误天数 ODa）。 .2回溯最长路径分析法应使用公式4.4.4计算工期延误天数（POD）

应按照公式4.4.4计算工期延误天数（POD）

应按照公式4.4.4计算工期延误天数（POD）

11实际进度断裂分析法

12.1.1应按照3.2.13款规定选择十扰分析方法。 12.1.2在实施干扰分析方法之前应收集所需要的数据，以及按照选择的干扰分 析方法的分析过程实施干扰分析。

2. 2 计量里程分析

12.2.1计量里程分析法实施所需要的数据： 1受干扰工作的生产效率 2未受干扰类似工作的生产效率 12.2.2计量里程分析法分析过程如下： 1 识别受干扰工作的特点 2计算受干扰工作的生产效率 3寻找未受干扰类似工作 4计算未受干扰类似工作的生产效率 5比较受干扰工作的生产效率和未受干扰类似工作的生产效率 6计算干扰延误损失

12.3.1基线生产效率分析法实施所需要的数据： 1受干扰工作的生产效率 2基线生产效率 12.3.2计量里程分析法分析过程如下： 识别受干扰工作的特点 2计算受干扰工作的生产效率 3识别基线进度计划

12.3基线生产效率分析法

计算基线生产效率 D 比较受干扰工作的生产效率和基线生产效率 6计算干扰延误损失

计算基线生产效率 比较受干扰工作的生产效率和基线生产效率 6计算干扰延误损失

12.4.1挣值分析法实施所需要的数据： 1以钱款、工作时间或人工时数表示的计划价值（PV） 2以钱款、工作时间或人工时数表示的实际费用（AC） 3 以钱款、工作时间或人工时数表示的挣值（EV） 12.4.2计量里程分析法分析过程如下： 识别计划价值 2 识别实际费用 3 识别挣值 土 使用挣值和实际费用计算十扰延误损失

12.5.1数学建模分析法实施所需要的数据： 1项目实施记录数据 12.5.2数学建模分析法分析过程如下： 1 收集项目实施记录数据 2 创建生产效率数学计算模型 3计算干扰生产效率 4计算干扰延误损失

12.5数学建模分析法

12.6项目生产效率比较研究分析法

2.6.2项目生产效率比较研究分析法分析过程如下： 1 识别受干扰项目的特点 2计算受干扰项目的生产效率 3寻找未受干扰类似或近似项目 4计算未受干扰类似或近似项目的生产效率 5比较受干扰项目的生产效率和未受干扰类似或近似项目的生产效率 6 计算干扰延误损失

12.7.1行业生产效率研究分析法实施所需要的数据： 1类似工作条件和项目类型的行业生产效率研究报告 12.7.2行业生产效率研究分析法分析过程如下： 1 识别受干扰项目的特点 2寻找类似工作条件和项目类型的行业生产效率研究报告 3计算干扰延误损失

12.7行业生产效率研究分析法

12.8基于费用分析法

2.8.1基于费用分析法实施所需要的数据： 1受干扰工作的实际费用 2受干扰工作的计划费用 2.8.2基于费用分析法分析过程如下： 收集受干扰工作的实际费用 2 收集受干扰工作的计划费用 使用受于扰工作的实际费用和受于扰工作的计划费用计算干扰延误损失

13总部管理费补偿分析方法

3.1.1应按照3.2.15款规定选择总部管理费补偿分析方法 13.1.2在使用总部管理费补偿分析方法之前应收集所需要的数据，以及按照选 择的总部管理费补偿分析方法的分析过程实施分析，

13.2基于年度审计数据公式法

13.3基于实际费用公式法

13.4基于合同文件数据公式法

为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如 下： 1．表示很严格，非这样做不可的： 正面词采用“必须”，反面词来用“严禁”； 2.表示严格，在正常情况下均应这样做的： 正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”； 3.表示充许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 4．表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”

中国工程建设标准化协会标准

建设工程工期延误量化分析标准

本标准制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设 工期延误量化分析的实践经验，同时参考了国外先进技术标准，例如英国工程 法协会《工期延误与干扰索赔分析准则》、美国国际成本促进协会《法务工期 分析》等，完成了本标准制定。 本标准适用于建设工程项目诉讼和仲裁中工期鉴定的工期延误分析方法选 择、计算和应用，也适用于工程建设项目实施过程中关于工期的延误索赔、结 算和审计事宜。本标准重点处理了工期延误分析方法、干扰分析方法和总部管 理费补偿分析方法。对于工期延误分析方法规定了十四种工期延误分析方法、 七类工期延误分析方法要素、二种工期延误分析类型要素、四种关键线路评估 要素、二种延误影响确定方法要素、二种工期延误建模要素、二种工期延误观 察方法要素、二种工期延误建模观察方法要素和四种工期延误分析周期方法要 素；对于干扰分析方法规定了三类八种分析方法；对于总部管理费补偿分析方 法规定了三种分析方法。 为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定 《建设工程工期延误量化分析标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的 条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项等进行了 说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为 理解和把握标准规定的参考。

12.3基线生产效率分析法 （75） 12.4挣值分析法..... （75) 12.5数学建模分析法.. (76) 12.6项目生产效率比较研究分析法 (76) 12.7行业生产效率研究分析法. (76) 12.8基于费用分析法... (77) 13总部管理费补偿分析方法. (78) 13.1一般规定.. (78) 12.2基于年度审计数据公式法 (78) 13.3基于实际费用公式法 (78) 13.4基于合同文件数据公式法 (79)

12.3基线生产效率分析法 （75） 12.4挣值分析法..... (75) 12.5数学建模分析法.. (76) 12.6项目生产效率比较研究分析法 (76) 12.7行业生产效率研究分析法. (76) 12.8基于费用分析法... (77) 13总部管理费补偿分析方法. (78) 13.1一般规定.. (78) 12.2基于年度审计数据公式法 (78) 13.3基于实际费用公式法 (78) 13.4基于合同文件数据公式法 (79)

1.0.1工期延误分析技不方法是科学性和法律性的高度统一。金定专家在决定采 用何种分析方法对目标工期延误问题进行分析时，既要遵守合同及法律对工期延 吴原则提出的约定和规定，以及法律对工期鉴定的程序性规定，也要遵循工期延 误分析技术工作的客观规律和技术规范CJJ 48-1992 公园设计规范，使得分析结果同时具有科学性、可靠性 和可执行性。经过建设工程工期鉴定实践经验，借鉴西方工期延误分析方法的标 准，编写了建设工程工期鉴定延误分析方法标准，用以规范建设工程工期鉴定时 延误分析方法的质量。 1.0.2本标准适用于建设工程项目诉讼和仲裁中所有工期鉴定的量化计算与分 析，既包括人民法院或仲裁机构委托的工期鉴定，也包括一方当事人单方委托的 工期鉴定或工期延误专家证人报告

3.2程序及其工作内容

3.2.1本条将建设工程延误分析技术应用的一般程序划分为六个阶段，有利于强 化建设工程延误分析技术应用管理。

建设工程延误分析技术应用管理。 .2本条将工期延误分析需要收集的资料进行了归类 1双方当事人提交的诉讼/仲裁资料，例如，起诉状/仲裁申请书、答辩意 见、证据等： 2工期延误分析所依据的技术规范，例如，《建设工程工期鉴定延误分析 方法标准》； 3合同文件和招投标文件，例如，合同协议书、中标通知书、投标函及投 标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已 标价工程量清单等： 4进度计划记录，例如，投标文件中的工程进度计划、中标后的合同进度 计划、工程执行过程中的进度计划更新、周期性滚动进度计划、专项 高部工程进度计划、工进度计划等； 5工程进展记录，例如，承包人施工记录、工程照片及声像资料、监理月 报、工程质量验收申请文件、阶段性质量验收记录、工程竣工验收与备 案文件等； 6资源记录，例如，施工工料机动态文件、出勤记录等； 7 费用记录CECS 56-1994 室内灯具光分布分类和照明设计参数标准.pdf，例如，工程款申报文件、分包商支付等； 8往来通讯和管理记录，例如，发包人指令及确认文件、监理通知、往来 函件及签收记录、会议纪要等

3.2.2本条将工期延误分析需要收集的资料进行了归类

牛永 付系 有些合同有可能会特别约定或者隐含的约定使用某种特定的法务工期分 析方法。在这种情况下，鉴定专家在选择工期延误分析分析方法时，就 需要符合合同的约定。另一方面，如果合同没有明确提及或者隐含提及 使用哪种进度延误分析方法，鉴定专家需要考虑其他因素进行选择。 2~6.特定法务工期分析方法的选择在很大程度上受源数据可用性的影响， 这些源数据可用于验证和确定分析的可靠性。鉴定专家需要确定可获得 的项目文件的数量并评估其质量。 3不同的分析方法所需要的时间长短也会不一样，当时间不充分时，可能 就无法使用复杂的分析方法