资源下载简介

工业园综合管网改造工程EPC项目施工招标文件130页.doc简介：

在解读或撰写工程项目施工招标文件时，通常需要关注以下几个关键部分，以确保对整个项目有全面的理解。这里假设您正在查阅的130页内容是关于工业园区综合管网改造工程的EPC（设计、采购、施工）项目的施工招标文件。以下是可能包括在其中的重要信息和注意事项：

1. 项目概述：这部分通常会包含项目的背景信息、实施目的、改造范围和目标，以及项目预期成果的简述。

2. 项目范围和内容：详细说明了工程的全部内容，包括但不限于管道铺设、设备安装、系统集成、测试和调试等。

3. 技术规格与标准：列出所有设计、材料、设备、施工方法和技术规范，确保所有投标方遵循相同的高标准。

4. 施工要求：包括施工时间表、质量控制要求、安全规程、环境保护措施等。

5. 合同条款：概述了合同的法律基础、双方责任、付款条件、违约责任等重要条款。

6. 投标文件要求：详细说明了投标方需要提供的所有文件，如技术建议书、报价单、营业执照、资质证书等。

7. 评估标准和方法：解释了如何评估投标文件，包括技术、财务和商业评估的标准。

8. 时间表和截止日期：明确指出投标文件的提交截止日期、开标时间、合同签署时间等。

9. 联系信息：提供招标代理机构或项目管理团队的联系信息，以便投标方有疑问时进行咨询。

130页作为招标文件的一部分，可能涉及到项目实施的关键时间点、重要的技术细节或特定的法律条款。具体内容可能会根据项目的实际需求和行业标准有所调整。为了全面理解招标文件，建议仔细阅读每一部分，并对不清楚或有疑问的部分咨询专业人士或招标代理机构。

请注意，虽然我提供了上述一般性指导，但具体的内容和格式可能会根据项目所在地的法律法规、行业标准和招标人的特定要求有所不同。因此，仔细阅读招标文件的每一页，并确保理解其内容是极其重要的。

工业园综合管网改造工程EPC项目施工招标文件130页.doc部分内容预览：

1.16.2投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标人须知前附表规定的时间内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。对迟于上述时间要求而来的澄清要求，招标人可以不予答复。

1.16.3答复文件在投标人须知前附表规定的时间开始发送，为了确保所有投标人能及时获得答复文件，答复文件的发送采用投标人自行向招标人索取的方式；或用传真的方式，但投标人收到传真的24小时内必须回函确认。

本项目专业设计必须分包给具有相应设计资质的单位来完成。

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

QB∕T 2569.4-2002 钢锉 异形锉2.1招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 技术要求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

2.1.1根据本章答疑文件（如有）、招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附表不全时，应及时向代理机构提出，以便补齐。

2.1.3投标人应认真审阅招标文件的全部条款、格式和内容，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，没有按照招标文件的要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2.1.4投标人对招标文件个别内容有异议时,可在投标文件中另作声明。

2.1.5凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

2.1.6招标文件一经售出，概不退回。

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人或招标代理机构对招标文件予以澄清。澄清将送给所有获得招标文件的投标人。对迟于上述时间要求而来的澄清要求，招标人或招标代理机构可以不予答复。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人或招标代理机构，确认已收到该澄清。

2.3.1在投标截止日期前，招标人和招标代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的编排顺序：按经济投标文件、施工组织设计、商务投标文件的顺序分别装订成册。

3.2.1.1工程量：参考曾完成类似工程的经验，结合现场考察的实际情况。

3.2.1.3定额采用：

3.2.1.3.1安装工程执行2009年《市政建设工程概算定额》

3.2.1.3.2不足部分参照类似工程。

3.2.1.2暂估价的计价原则

工程量清单中提供了暂估价的材料，由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价。

3.2.1.3结算方式

（1）设计变更及现场签证必须经招标人、监理单位签字盖章认可后方可执行。

（2）投标人可自行到工地踏勘， 以充分了解项目所在地气候环境、水文、地质条件以及工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、现场情况、作业条件及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场环境而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（3）结算时的工程量均需按照施工图纸和工程施工过程中的图纸会审、设计变更、符合条件的现场签证等据实结算。

（4）本工程将发生的所有运距由投标人根据踏勘情况自行确定，结算时不做任何调整。

（3）2009年《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额》、《内蒙古自治区建筑工程预算定额说明》、《市政建设工程概算定额》。

以上所给出的标准、规范不认为是最全面的，投标人也可参照现行行业标准及规定和国家有关价格政策，结合本工程特点，根据企业自身实力、技术力量、施工经验和管理水平,考虑风险因素,让利、优惠后在不违反国家有关法律、法规的情况下自主报出有竞争力的投标报价，但不能低于本企业自身的成本价。

3.2.3工程量的调整

清单漏项、计算误差、估算工程量、设计变更等。

（1）采用固定单价或可调价格合同，清单漏项、计算误差、估算工程量等均按实调整。

（2）合同约定范围外的设计变更按实调整。

（3）施工期间承包人完成发包人要求的合同外的零星签证用工等，由承包人提出现场签证，发包人、监理单位确认后，其费用列入零星工作项目计价表。

3.2.4竣工结算方式

（1）竣工结算方式在合同中约定。

（2）其他未说明的问题在合同中约定。

3.3材料供应方式、材料运输和保管

3.3.1本工程所用材料原则上由承包人采购。

3.3.2凡由承包人负责采购的材料，其所有材料（含质量及价格）采购前必须经发包人、监理单位同意后方能定货，未经发包人同意采购的材料发包人有权拒绝使用。所有材料进场均须经有资质的质量检验部门抽样复验，并出具检验报告和合格证。发包人对材料厂家的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的材料严禁在工程中使用。

3.5.1投标文件的有效期按投标人须知前附表规定的投标截止日期起在投标人须知前附表所列的日历天数内有效。

3.5.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被不予退还投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

3.6.1投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额和要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.6.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，在规定期限内无正当理由拒签合同协议书，但由于招标人的原因引起的不在此例；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金；

（4）投标人未在规定时间内送达投标文件；

（5）本项目投标人代表未按要求参加开标会议；

（6）投标人相互串通投标或围标；

（7）投标人有欺诈行为。

投标人在编制投标文件时，应按最新情况提供资格审查所需的资料，以证实其各项资格条件能满足资格审查的要求，具备承担本项目施工的资格条件、能力和信誉。具体审查资料内容有：

1、法定代表人授权委托书（委托人必须为本项目拟派项目负责人）；

3、被委托人身份证明；

4、企业资质证书副本（有效期内）；

5、安全生产许可证（有效期内）；

6、企业法人营业执照副本（年检合格）；

7、企业组织机构代码证副本（年检合格）；

8、企业税务登记证副本（有效期内）；

9、注册建造师（拟派项目经理）及五大员证（安全员、施工员、质检员、材料员、资料员）；且建造师和安全员须具有有效的安全考核证书；

10、注册建造师和五大员人员的社保证明和劳动雇佣合同；

11、申请投标企业情况预审表；

12、盟外企业必须具有进驻锡林郭勒盟备案证书（在有效期内）；

13、工程所在地由检察院出具的近三年（2012年1月1日—2014年12月31日）来在经营活动中无重大违法记录的证明材料；

备注：以上文件资料除要求提供原件的以外，其它均要求提供复印件并加盖投标人公章，除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审时参考，未提供或提供的资料不全，有可能影响投标人的投标结果。

3.7.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本等材料的复印件，具体见投标人须知前附表。

3.7.3“近年（2012年—2014年）完成的类似项目情况表”应附中标通知书和或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.7.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.7.5“近年（2012年—2014年）发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.9投标文件的编制

3.9.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要挖陇沟煤矿Ⅱ标段矿建工程施工组织设计，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.9.2投标文件应当对招标文件有关投标报价、工期、工程质量、投标有效期、招标内容等实质性内容作出响应。

3.9.3投标文件的正本和副本须使用A4纸打印或使用不褪色的黑色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.9.4投标文件正本、副本的份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.9.5投标文件电子版的具体要求见投标人须知前附表。

3.9.6投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录DB11 1741-2020 城市基础设施工程人民防空防护设计标准.pdf，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件具体密封要求见投标人须知前附表。