标准规范下载简介

DB11／T 382-2017 建设工程监理规程.pdf简介：

"DB11/T 382-2017 建设工程监理规程.pdf" 是一份由中国北京地区的地方标准（DB11/T）发布的工程建设监理规范。这份规程详细规定了建设工程监理工作的各个方面，包括监理单位的职责、监理人员的资格要求、监理工作程序、工程质量控制、安全管理、信息管理等内容。它旨在规范建设工程监理行为，保证建设工程的质量、安全和进度，提升监理工作的专业性和有效性。

"2017"表示该规程的发布年份，意味着它是在2017年制定或更新的，适用于北京市的建设工程监理活动。如果你需要了解更多具体的信息，例如规程的具体内容、适用范围、更新历史等，可能需要查阅规程的全文或者咨询相关专业人员。

DB11／T 382-2017 建设工程监理规程.pdf部分内容预览：

基坑支护、降水工程。 2 土方开挖工程。 3 模板工程及支撑体系。 A 起重吊装及安装拆卸工程。 脚手架工程。 6 拆除、爆破工程。 7 其他危险性较大的分部分项工程。 6.4.7 项目监理机构应对临时用电、临时消防等安全设施的验收资 料进行检查并签署意见。 6.4.8项目监理机构在施工安全生产管理的监理工作中，发现存在 安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求施工单 位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或者不停 正施工的，项目监理机构应及时向主管部门提交《监理报告》。 《监理报告》的格式应符合本规程附录B中B.1.5的要求，

6.5危险性较大分部分项工程的监理工作内容及要求

6.5.1危险性较大分部分项工程施工前安全生产管理的监理工作内 容主要包括： 1审核施工组织设计中危险性较大的分部分项工程是否漏项。 2审查施工单位编制的危险性较大分部分项工程专项施工方案 是否符合强制性标准的规定， 3对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，总监理工 程师应参加专家论证会并督促施工单位按照论证报告要求修改完善 专项施工方案。 4专项施工方案经论证后需做重大修改的路面材料循环利用工作意见，应督促施工单位重 新组织专家论证。

5编制危险性较大分部分项工程的监理实施细则，明确危险性 较大分部分项工程安全生产管理的监理工作责任人、检查项目、检查 方法和检查频率。 6按监理实施细则对危险性较大分部分项工程实施监理。 6.5.2项目监理机构对危险性较大分部分项工程实施过程中的监理 工作应符合下列要求： 1应依据工程建设强制性标准、专项施工方案及监理实施细则对 危险性较大的分部分项工程实施监理工作。按照监理实施细则中明确 的检查项目、方法和频率进行安全检查，并记录检查情况。 2对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，项目监 理机构应参加施工单位组织的验收。验收合格经施工单位项目技术负 责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。 3应当督促施工单位严格按照经审批的专项施工方案组织施 工，不得擅自修改、调整专项施工方案，如因设计变更、施工条件变 化等确需修改的，项目监理机构应要求施工单位对修改、调整后的专 项施工方案应重新组织审批或论证。 4对施工单位不按专项施工方案实施、存在安全隐患的，应当 要求整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位书面报告，并 在征得监理单位同意后，按有关规定向政府主管部门报告。 6.5.3项目监理机构对超过一定规模的危险性较大分部分项工程实 施过程中的监理工作应符合下列要求： 1对于基坑工程，项目监理机构应通过原材料进场检验、隐蔽 工程验收、混凝土工程旁站等手段实施监理，并应督促施工单位和第 三方监测单位按照监测方案落实监测工作。 2对于模板工程及支撑体系，项目监理机构应在安装前对所用 原材料进行抽查，不符合相关标准不得使用：安装过程中定期巡视， 检查是否按专项施工方案施工，安装完成后参加验收，对发现的问题

督促施工单位整改。 3对于起重吊装及起重机械安装拆卸工程，项目监理机构应检 查相关单位企业资质、作业人员上岗资格、设备的定期检测报告，检 查相关单位是否按照专项方案要求作业，检查现场各项安全措施是否 落实。 4对于脚手架工程，项目监理机构应检查专项施工方案的落实 情况，检查作业人员上岗资格，参加脚手架的验收，签署监理意见。 5对于拆除、爆破工程，项目监理机构应检查施工单位企业资 质、作业人员上岗资格以及专项施工方案落实情况。 6对于其它超过一定规模的危险性较大分部分项工程，项目监 理机构应按照有关规定进行监理

7合同管理、信息管理与组织协调

7.1.1项目监理机构应按《建设工程监理合同》约定，依据建设单 位和施工单位签订的建设工程施工合同文件进行建设工程施工合同 管理，处理工程变更、工程延期、索赔及建设工程施工合同争议、解 除等事宜。 7.1.2建设工程监理及相关服务应实施信息化管理。项目监理机构 应建立完善监理文件资料管理制度，明确监理文件资料管理人员，及 时、准确、完整地收集、整理、编制、传递、归档、保存监理文件资 料。 监理文件资料应符合北京市地方标准《建筑工程资料管理规程》 DB11/T695和相关标准的要求。 7.1.3项目监理机构应以《建设工程监理合同》及相关合同文件为 依据，协调建设工程相关方的关系

7.2.1项目监理机构对工程变更的处理应符合下列规定：

1对施工单位提出的涉及工程设计文件修改的工程变更，项目 监理机构应提出审查意见，由建设单位转交设计单位确认。 2建设单位提出的工程变更，由建设单位交设计单位确认，并 出具设计变更文件。 3设计单位提出的工程变更，项目监理机构可提出意见，由建 设单位确认。

4项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工 程变更。 7.2.2施工单位提出工程变更，当涉及费用和工期变化时，应符合 下列程序： 1施工单位应向项目监理机构报审工程变更，并对涉及费用及 工期变化的内容进行说明， 2项目监理机构对工程变更费用及工期影响作出评估。 3项目监理机构组织建设单位、施工单位共同协商确定工程变 更费用及工期变化山东市政工程概算定额编制说明总结，协商一致时，会签工程变更文件。 4建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目 监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程 款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成 的协议为依据

4项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工 程变更。 7.2.2施工单位提出工程变更，当涉及费用和工期变化时，应符合 下列程序： 1施工单位应向项目监理机构报审工程变更，并对涉及费用及 工期变化的内容进行说明。 2项目监理机构对工程变更费用及工期影响作出评估。 3项目监理机构组织建设单位、施工单位共同协商确定工程变 更费用及工期变化，协商一致时，会签工程变更文件。 4建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目 监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程 款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成 的协议为依据。 .2.3 发生下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令 1 建设单位要求暂停施工或工程需要暂停施工的。 2 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。 3施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。 4施工单位违反工程建设强制性标准，未按经审批的施工方案 专项施工方案施工且拒不改正的。 5建筑材料、设备及构配件未经验收或验收不合格擅自用于工 程的；项目监理机构提出检查要求的工序未经检查或检查不合格进入 下道工序施工的：隐蔽工程未经验收或验收不合格进行隐蔽的 6分包单位未经审批进场施工的。 7施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的 .2.4 总监理工程师签发《工程暂停令》应符合下列规定： 1 应根据停工原因的影响范围和程度，确定暂停施工的范围。 签发《工程暂停令》应事先征得建设单位同意；在紧急情况

1 建设单位要求暂停施工或工程需要暂停施工的。 2 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。 3施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。 4施工单位违反工程建设强制性标准，未按经审批的施工方案、 专项施工方案施工且拒不改正的。 5建筑材料、设备及构配件未经验收或验收不合格擅自用于工 程的；项目监理机构提出检查要求的工序未经检查或检查不合格进入 下道工序施工的：隐蔽工程未经验收或验收不合格进行隐蔽的 6 分包单位未经审批进场施工的。 施工存在重大质量、安全事故隐惠或发生质量、安全事故的 7.2.4 总监理工程师签发《工程暂停令》应符合下列规定： 1 应根据停工原因的影响范围和程度，确定暂停施工的范围。 2 签发《工程暂停令》应事先征得建设单位同意；在紧急情况

后报建设单位。 4项目监理机构在批准工程临时、最终延期前，应与建设单位 和施工单位协商，经建设单位批准。 5施工单位因工程延期提出费用索赔时，应按建设工程施工合 同约定处理。

口建汉年位 4项目监理机构在批准工程临时、最终延期前，应与建设单位 和施工单位协商，经建设单位批准。 5施工单位因工程延期提出费用索赔时，应按建设工程施工合 同约定处理。 7.2.9批准工程延期应同时满足下列条件： 1工程延期的提出应在建设工程施工合同约定的期限内 2因非施工单位原因造成施工进度滞后影响到建设工程施工合 同约定的工期。 7.2.10项目监理机构对由施工单位原因造成的工期延误，应按建设 工程施工合同的约定进行处理。 7.2.11项目监理机构应按下列程序处理施工单位提出的费用索赔： 1施工单位应在建设工程施工合同约定期限内提交书面费用索 赔意向。 2项目监理机构应及时收集与索赔有关的资料。 3项目监理机构应受理施工单位在建设工程施工合同约定的期 限内提交的索赔报告和《费用索赔报审表》。 4项目监理机构应审查《费用索赔报审表》。需要施工单位进 步提交详细资料时，应在建设工程施工合同约定的期限内发出通 知。 5建设单位和施工单位协商一致后，在建设工程施工合同约定 的期限内由总监理工程师签署《费用索赔报审表》，并由建设单位审 批。 6建设单位和施工单位未能协商一致时，应按建设工程施工合 司争议条款解决。

7.2.9批准工程延期应同时满足下列条件：

7.2.12项且监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：

施工单位在建设工程施工合同约定的期限内提出

1了解合同争议情况。 2 及时与合同争议双方进行协商。 3 提出处理方案后，由总监理工程师进行协调。 4当双方未能达成一致时，总监理工程师应独立、公平地提出 处理合同争议的意见。 7.2.16在建设工程施工合同争议处理过程中，对未达到建设工程施 工合同约定的暂停履行合同条件的，项目监理机构应要求建设工程施 工合同双方继续履行合同， 7.2.17在建设工程施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机 构应按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据 7.2.18因建设单位原因导致建设工程施工合同解除时【池州市】《城市控制性详细规划通则》（2014年），项目监理机 构应按建设工程施工合同约定与建设单位和施工单位按下列要求协 商确定施工单位应得工程款： 1施工单位按建设工程施工合同约定已完成工作的应得款项。 2施工单位已按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件 的款项。 3施工单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用