DBJ50／T-232-2016标准规范下载简介

DBJ50／T-232-2016 建设工程监理工程规程简介：

"DBJ50/T-232-2016建设工程监理工程规程"是由重庆市住房和城乡建设委员会制定并发布的地方标准。这个规程主要规定了建设工程监理过程中的基本要求、工作内容、工作方法、工作程序以及质量、安全、环保、工期和费用控制等方面的具体规定。

这个规程适用于重庆市境内的新建、扩建、改建的各类建设工程的监理活动。它对监理单位和监理工程师的行为进行了规范，旨在提高建设工程监理工作的科学性、规范性和有效性，保障建设工程的质量、安全、环保和投资控制，促进建设工程的顺利进行。

具体来说，这个规程包括了以下几个方面的主要内容： 1. 总则：明确了规程的适用范围、目的和依据。 2. 监理单位：规定了监理单位的资质、组织机构、人员配备等要求。 3. 监理工程师：规定了监理工程师的资格、职责、行为规范等。 4. 监理规划和监理实施细则：详细规定了如何编制和执行监理规划和监理实施细则。 5. 监理工作：对施工准备、施工过程、工程验收等各阶段的监理工作进行了详细规定。 6. 质量、安全、环保、工期和费用控制：明确了监理在这些方面的具体职责和方法。 7. 信息管理和报告：规定了监理信息的收集、处理、报告以及档案管理的要求。

这个规程的实施，对于提升重庆市建设工程的管理水平，保障建设工程的顺利进行，起到了重要的指导作用。

DBJ50／T-232-2016 建设工程监理工程规程部分内容预览：

6.4.2项目监理机构应对施工单位提交的阶段性或专业进度计 划进行审查。 施工进度计划报审表按本规程B.0.18的要求填写。 6.4.3项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实 际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知 单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应 句建设单位报告工期延误风险。 65.4.4项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进

6.4.2项目监理机构应对施工单位提交的阶段性或专业进度

DB64∕680-2018 建筑工程安全管理规程6.4.4项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进

6.4.5项自监理机构对工程变更与索赔等原因引

情况，建立合同工期动态台账，参考附表D23

6.5安全生产管理的监理工作

6.5.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，月 行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的！ 理工作内容、方法和措施纳入监理 监理实施细则

6.5.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履

6.5.2项目监理机构审查工作应包括下列内容：

1审查施工单位安全生产许可证、现场安全生产规章制度 的建立和实施情况。 2审查施工单位项目经理、专职安全管理人员和特种作业 人员的资格，核查施工机械和设施的安全许可验收手续。 3审查施工组织设计中的安全技术措施。 4审查安全专项施工方案。 安全专项施工方案报审表应按本规程表B.0.1的要求填写，

6.5.3项目监理机构现场检查工作应包括下列内容：

项目监理机构应巡视检查施工单位安全生产情况。发现未 按安全技术措施、专项方案实施时，应签发监理通知单，要求施工 单位按已批准的安全专项施工方案实施。 对超过一定规模的危险性较天的分部分项工程应按相关规 定进行现场监督检查

6.5.4安全隐患的处理

1项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事 改隐惠时，应签发监理通知单，要求施工单位整改， 2工程存在严重安全事故隐患时，应签发工程暂停令，并及 时报告建设单位。 3施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及 时向建设单位和有关主管部门报送监理报告。 监理报告应按本规程表A.0.6的要求填写

7工程变更、索赔及施工合同争议的处理

7.1.1项目监理机构应依据建设工程监理合同的定进行施 合同管理，处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争 等事宜。

7.1.2施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施

7.2.1总监理工程师在签发暂停令时，可根据停工原因的影响 范围和影响程度，确定停工范围，并按施工合同和建设工程监理 合同的约定签发工程暂停令。 7.2.2项目监理机构发现下列情形之一的，总监理工程师应及 时签发工程暂停令： 1建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的 2施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管 理的。 3施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。 4 施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案 施工。 5 施工单位违反工程建设强制性标准的。 6 施工存在重天质量事故隐患或发生质量事故的。 7施工存在重天安全事故隐患或发生安全事故的。 7. 2. 3 总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得建设单位同

工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有 关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签发复工令；施工单位 未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工 单位恢复施工。 复工报审表按本规程表B.0.3的要求填写，工程复工令应按 本规程表A.0.9的要求填写。

7. 3 工程变更的处理

程实施过程中发生以下情形的，可确认为工程变更： 1增加或减少合同中任何工作，或为完成工程需要追加额 外的工作。 2J 取消合同中任何工作。 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。 4 改变工程的轴线、标高和尺寸。 5 改变工程已批准的施工工艺或顺序。 7.3. 2 项目监理机构应对变更的工期和费用的影响进行审核

1建设单位提出的变更经总监理工程师审查后，由建设单 位交原设计单位编制设计变更文件， 2监理机构提出的变更需经建设单位同意后交原设计单位 编制设计变更文件。 3设计单位提出的变更经建设单位批准后编制设计变更 文件。 4施工单位提出的变更需提交总监理工程师审查同意后： 由建设单位、设计单位、施工单位、监理机构形成四方会签后交原 设计单位编制设计变更文件。 5设计变更文件编制完成后均应由总监理工程师发出变更 指令。

位交原设计单位编制设计变更文件。 2监理机构提出的变更需经建设单位同意后交原设计单位 编制设计变更文件。 3设计单位提出的变更经建设单位批准后编制设计变更 文件。 4施工单位提出的变更需提交总监理工程师审查同意后： 由建设单位、设计单位、施工单位、监理机构形成四方会签后交原 设计单位编制设计变更文件。 5设计变更文件编制完成后均应由总监理工程师发出变更 指令。 7.3.4总监理工程师应组织专业监理工程师按以下原则审核施 工单位提交的变更估价申请： 1已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项 目单价认定。 2已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项 目的，参照类似项目的单价认定。 3已标价工程量清单或预算书中无使用或类似子项的单 价，可按照成本加利润的原则，商定变更单价。 7.3.5总监理工程师应组织专业监理工程师根据变更情况，对 因工程变更引起的工期变化作出评估。与建设单位和施工单位 商定增减工期大数或由总监理工程师做出确定增减工期大数。 7.3.6总监理工程师组织建设单位，施工单位等共同商定工程 变更费用及工期变化，会签工程变更单。 工程变更单应按本规程表C.0.2的要求填写。 7.3.7项目监理机构应根据批准的工程变更文件督促施工单位 旅

.3.4总监理工程师应组织专业监理工程师按以下原则审核旅

工单位提交的变更估价申请： 1已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项 目单价认定。 2已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项 目的，参照类似项目的单价认定。 3已标价工程量清单或预算书中无使用或类似子项的单 价，可按照成本加利润的原则，商定变更单价。 7.3.5总监理工程师应组织专业监理工程师根据变更情况，对 因工程变更引起的工期变化作出评估。与建设单位和施工单位 商定增减工期天数或由总监理工程师做出确定增减工期天数

7.3.5总监理工程师应组织专业监理工程师根据变更情况

7.3.7项目监理机构应根据批准的工程变更文件督促施工单位

7.3.8项目监理机构应建立工程变更台帐。参考附表D

7. 4 费用索赔的处理

项目监理机构应提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并 建设单位和施工单位协商。

因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔 目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理

7.4.5因施工单位原因造

7.4.5因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔

.5工程延期及工期延误的处理

7.5.1监理机构对施工单位提出工程延期要求符合施工

7.6施工合同争议的处理

7.6.1 项目监理机构接到处理施工合同争议要求后应进行以下 工作： 1 了解合同争议情况。 2 及时与合同争议双方进行商。 3 提出处理方案后，由总监理工程师进行协调。 当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同

争议的意见。 7.6.2在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中DB11／T 642-2018标准下载，监理机构应按 裁机关或法院的要求提供与争议有关的证据

工合同约定与建设单位和施工单位从下列款项中协商确定施工 单位应得款项，并签认工程款支付证书： 1施工单位按施工合同约定已完成的工作应得款项。 2施工单位按批准的采购计划订购工程材料、构配件、设备 的款项。 3施工单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理 费用。 4 施工单位人员的合理遭返费用。 5 施工单位合理的利润补偿。 6 施工合同约定的建设单位应支付的违约金。 7.7.2 因施工单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应 按施工合同约定，从下列款项中确定施工单位应得款项或偿还建 设单位的款项，并应与建设单位和施工单位协商后，书面提交施 工单位应得款项或偿还建设单位款项的证明： 1施工单位已按施工合同约定实际完成的工作应得款项和 已给付的款项。 2施工单位已提供的材料、构配件、设备和临时工程等的价值。 3对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、修复已完工 程质量缺陷等所需的费用。 4 施工合同约定的施工单位应支付的违约金。 7.7.3因非建设单位、施工单位原因导致施工合同解除时，项目 监理机构应按施工合同定处理合同解除后的有关事宜。

工合同约定与建设单位和施工单位从下列款项中协商确定施工 单位应得款项，并签认工程款支付证书： 1施工单位按施工合同约定已完成的工作应得款项。 2J 施工单位按批准的采购计划订购工程材料、构配件、设备 的款项。 施工单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理 费用。 4 施工单位人员的合理遣返费用。 施工单位合理的利润补偿。 6 施工合同约定的建设单位应支付的违约金。

7.7.2因施工单位原因导致施工合同解除时，项目监理

按施工合向约定，从下列款项中确定施工单位应得款项或偿还建 设单位的款项，并应与建设单位和施工单位协商后，书面提交施 工单位应得款项或偿还建设单位款项的证明： 1施工单位已按施工合同约定实际完成的工作应得款项和 已给付的款项。 2施工单位已提供的材料、构配件、设备和临时工程等的价值。 3对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、修复已完工 程质量缺陷等所需的费用。 4 施工合同约定的施工单位应支付的违约金。 7.7.3因非建设单位、施工单位原因导致施工合同解除时，项目 监理机构应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。

8.1.1项目监理机构应建立完善监理文件资料管理制度《道路交通事故处理信息数据结构 GA/T 859-2010》，宜设 专人管理监理文件资料。 8.1.2项目监理机构应及时、准确、完善地收集、整理、编制、传 递监理文件资料。

8.2监理文件资料内容