标准规范下载简介

GB／T 50319-2013 建设工程监理规范(完整正版、清晰无水印).pdf简介：

"GB/T 50319-2013 建设工程监理规范"是中国国家标准，由中华人民共和国住房和城乡建设部发布，主要规范了建设工程监理活动的基本要求、职责、工作方法、程序和行为准则。该标准适用于各类建设工程的监理工作，包括设计、施工、设备采购和安装等阶段。

该PDF文件是该标准的官方完整版和清晰无水印版本，提供了详细的监理工作指南，涵盖了监理单位的组建、监理合同的签订、监理内容与方法、监理文件与记录管理、以及与各方的协调沟通等内容。它对于建设工程项目的顺利实施和工程质量的把控具有重要的指导作用。

GB／T 50319-2013 建设工程监理规范(完整正版、清晰无水印).pdf部分内容预览：

建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位 项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时 应核查施工机械和设施的安全许可验收手续

5.5.3项目监理机构应审查施工

合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模 的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位 组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。 项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施 工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目 蓝理机构审查。 专项施工方案审查应包括下列基本内容： 1编审程序应符合相关规定。 2安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 5.5.4专项施工方案报审表应按本规范表B.0.1的要求填写。 5.5.5项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专 项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监 理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。 5.5.6项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事 故隐惠时，应签发监理通知单，要求施工单位整改，情况严重 时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不 整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送 监理报告。 收细圾生控木频活美A4的要求填写

5.5.5项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项

项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发 理通知单JC∕T 494-2013 玻璃熔窑用熔铸氧化铝耐火制品，要求施工单位按专项施工方案实施

5.5.6项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在

故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严 时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒 整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报 监理报告。 监理报告应按本规范表A.0.4的要求填写。

呈变更、索赔及施工合同

6.1.1项目监理机构应依据建设工程监理合同约定进行施工合 同管理，处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争 议、解除等事宜。

议、解除等事宜。 6.1.2施工合同终止时，项目监理机构应协助建设单位按施工 合同约定处理施工合同终止的有关事宜。

6.2.1总监理工程师在签发工程暂停令时，可根据停工原因的 影响范围和影响程度，确定停工范围，并应按施工合同和建设工 程监理合同的约定签发工程暂停令

程监理合同的约定签发工程暂停令。 6.2.2项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及 时签发工程暂停令： 1建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。 2 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。 3 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的。 4 施工单位违反工程建设强制性标准的。 5 施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事 故的。

6.2.3总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同

在紧急情况下未能事先报告时，应在事后及时向建设单位作出书 面报告。

6.2.5总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因 工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。 6.2.6因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验 收施工单位的停工整改过程、结果。 6.2.7当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出 复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审 表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意 见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复 工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复 施工。 工程复工报审表应按本规范表B.0.3的要求填写，工程复 工令应按本规范表A.0.7的要求填写。

6.3.1项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程 变更： 1总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的 工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程 变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要 时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论 证工程设计文件的修改方案的专题会议。 2总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工 期影响作出评估。 3总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定 工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。 4项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实 施工程变更。

位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。

6.3.4建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议日

项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时 支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与 施工单位达成的协议为依据

6.3.5项目监理机构可对建设

6.4.1项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始 料，为处理费用索赔提供证据

6.4.4费用索赔意向通知书应按本规范表C.0.3的

费用索赔报审表应按本规范表B.0.13的要求填写

6.4.5项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足

6.4.6当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求不

项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意见， 与建设单位和施工单位协商，

项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意

6.4.7因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出

6.5工程延期及工期延误

6.5.3项目监理机构在批准工程临时延期、工程最终延期前，

6.5.4项且监理机构批准工程延期应同时满足下列条件：

1 施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。 2 因非施工单位原因造成施工进度滞后。 3 施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。 6.5.5 施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构可 按施工合同约定进行处理。

按施工合同约定进行处理。

6.5.6发生工期延误时，项目监理机构应按施工合

6.6.1项目监理机构处理施工合同争议时应进行下列工作： 1了解合同争议情况。 2及时与合同争议双方进行商。 3提出处理方案后，由总监理工程师进行协调。 4当双方未能达成一致时，总监理工程师应提出处理合同 争议的意见。 6.6.2项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施 工合同约定的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履 行合同。

6.6.3在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理

6.7.1因建设单位原因导致施工合同解除时项目

监理机构应 按施工合同约定与建设单位和施工单位按下列款项协商确定施工 单位应得款项，并应签发工程款支付证书： 1施工单位按施工合同约定已完成的工作应得款项。 2施工单位按批准的采购计划订购工程材料、构配件、设 备的款项。 3施工单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理 费用。 4 施工单位人员的合理遣返费用。 5 施工单位合理的利润补偿。 6 施工合同约定的建设单位应支付的违约金

6.7.2因施工单位原因导致施工合同解除

按施工合同约定，从下列款项中确定施工单位应得款项或偿还 设单位的款项，并应与建设单位和施工单位协商后，书面提交

工单位应得款项或偿还建设单位款项的证明： 1施工单位已按施工合同约定实际完成的工作应得款项和 已给付的款项。 2施工单位已提供的材料、构配件、设备和临时工程等的 价值。 3对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、修复已完 工程质量缺陷等所需的费用。 4施工合同约定的施工单位应支付的违约金。

自监理机构应按施工合同药定处 后的有关事宜

7.1.1项目监理机构应建立完善监理文件资料管理制度，宜设 专人管理监理文件资料。 7.1.2项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制 传递监理文件资料。

7.1.3项目监理机构宜采用信息技术进行监理文件资

7.2监理文件资料内容

7.2监理文件资料内容

7.2.1 监理文件资料应包括下列主要内谷： 勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件。 2 监理规划、监理实施细则。 3 设计交底和图纸会审会议纪要。 4 施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文 件资料。 5分包单位资格报审文件资料。 6施工控制测量成果报验文件资料。 7总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令， 工程开工或复工报审文件资料。 8 工程材料、构配件、设备报验文件资料。 见证取样和平行检验文件资料。 10 工程质量检查报验资料及工程有关验收资料。 11 工程变更、费用索赔及工程延期文件资料。 12 工程计量、工程款支付文件资料。 13 监理通知单、工作联系单与监理报告。 14第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要。

15监理月报、监理日志、旁站记录。 16工程质量或生产安全事故处理文件资料。 17 工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料。 18 监理工作总结

18监理工作总结。 7.2.2 监理日志应包括下列主要内容： 1 天气和施工环境情况 2当日施工进展情况。 3当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行 检验等情况。 当日存在的问题及处理情况。 5 其他有关事项。 7.2.3 监理月报应包括下列主要内容： 1 本月工程实施情况。 2 本月监理工作情况。 3 本月施工中存在的问题及处理情况。 4 下月监理工作重点。 7.2.4 监理工作总结应包括下列主要内容： 1 工程概况。 2 项目监理机构。 3 建设工程监理合同履行情况。 4 监理工作成效。 5 监理工作中发现的问题及其处理情况。 6 说明和建议。

GB∕T 39246-2020 高密度聚乙烯无缝外护管预制直埋保温管件7.2.2监理日志应包括下列主要内容

7.3监理文件资料归档

7.3监理文件资料归档

7.3.1项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料， 应按规定组卷，形成监理档案

项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，并 老组卷，形成监理档案。 工程监理单位应根据工程特点和有关规定LY／T 2997-2018 高寒区沙化土地综合治理技术标准，保存监理档 立向有关单位、部门移交需要存档的监理文件盗料

7.3.2工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存