资源下载简介

工程名称：_______________
　　　　 工程地点：_______________
　　　　 合同编号：_______________
　　　　（由勘察人编填)___________
　　　　 勘察证书等级：___________
　　　　 发包人：_________________
　　　　 勘察人：_________________
　　　　 签订日期：_______________
　　　　　　　　　　　　中华人民共和国建设部
　　　　　　　　　　　　国家工商行政管理局监制
　　　　　　　　　　　　 二〇〇〇年三月
　　发包人________________________________________________
　　勘察人________________________________________________
　　发包人委托勘察人承担__________________________________
　　______________________________________________________
　　任务。
　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
　　第一条　工程概况
　　1．1工程名称：___________________________________________
　　1．2工程建设地点：_______________________________________
　　1．3工程规模、特征：_____________________________________
　　1．4工程勘察任务委托文号、日期：_________________________
　　1．5工程勘察任务（内容)与技术要求：______________________
　　1．6承接方式：___________________________________________
　　1．7预计勘察工作量：_____________________________________
　　第二条　发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
　　2．1提供本工程批准文件（复印件)，以及用地（附红线范围)、施工、勘察许可等批件（复印件)。
　　2．2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
　　2．3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
　　2．4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
　　2．5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
　　第三条　勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。〖2〗
　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
　　第四条　开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
　　4．1开工及提交勘察成果资料的时间
　　4．1．1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
　　4．1．2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
　　4．2收费标准及付费方式
　　4．2．1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计________取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
　　4．2．2本工程勘察费预算为____元（大写________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元（本合同履行后，定金抵作勘察费)；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的________%的工程进度款，计元；勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
　　第五条　发包人、勘察人责任
　　5．1发包人责任
　　5．1．1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
　　5．1．2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
　　5．1．3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
　　5．1．4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
　　5．1．5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
　　5．1．6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
　　5．1．7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。
　　5．1．8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6．1)；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。
　　5．1．9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
　　5．1．10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
　　5．2勘察人责任
　　5．2．1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
　　5．2．2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。
　　5．2．3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
　　5．2．4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
　　5．2．5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
　　5．2．6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
　　第六条　违约责任
　　6．1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
　　6．2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
　　6．3合同履行期间， 由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，________完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
　　6．4发包人未按合同规定时间（日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
　　6．5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
　　6．6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
　　第七条　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
　　第八条　其他约定事项：______________________________________________________________
　　__________________________________________________________________________________
　　__________________________________________________________________________________
　　__________________________________________________________________________________
　　__________________________________________________________________________________
　　第九条　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_______种方式解决：
　　（一)提交_________仲裁委员会仲裁；
　　（二)依法向人民法院起诉。
　　第十条　本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
　　本合同一式______份，发包______人　 份、勘察人______份。
　　发包人名称：　　　　　　　　　　勘察人名称：
　　　　　　 [盖章]　　　　　　　　　　　　 [盖章]
　　法定代表人：[签字]　　法定代表人：[签字]
　　委托代理人：[签字]　　委托代理人：[签字]
　　住　　　所：　　　　　住　　　所：
　　邮 政编 码：　　　　　邮 政编 码：
　　电　　　话：　　　　　电　　　话：
　　传　　　真：　　　　　传　　　真：
　　开 户银 行：　　　　　开 户银 行：
　　银 行帐 号：　　　　　银 行帐 号：
　　建设行政主管部门备案：鉴 证意 见：
　　[盖章]　　　　　　　　　　　　　 [盖章]
　　备 案 号：　　　　　　　　 经 办 人：
　　备案日期：年 月 日　　　　 鉴证日期：年 月 日

格式二建设工程勘察合同
　　［岩土工程设计、治理、监测］

　　　 工 程 名　称：______________
　　　 工 程 地　点：______________
　　　 合 同 编　号：______________
　　　 [由承包人编填]
　　　 勘察证书等级：______________
　　　 发　包　　人：______________
　　　 承　包　　人：______________
　　　 签　订 日 期：______________
　　　　　　　　　　　 中华人民共和国建设部
　　　　　　　　　　　 国家工商行政管理局监制
　　　　　　　　　　　　　二〇〇〇年三月
　　发包人：______________________________________________________________________
　　承包人：______________________________________________________________________
　　发包人委托承包人承担__________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
　　第一条　工程概况
　　1．1工程名称：________________________________________________________________
　　1．2工程地点：________________________________________________________________
　　1．3工程立项批准文件号、日期：________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　1．4岩土工程任务委托文号、日期：______________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　1．5工程规模、特征____________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　1．6岩土工程任务（内容)与技术要求：___________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　1．7承接方式：________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　1．8预计的岩土工程工作量：____________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　______________________________________________________________________________
　　第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件
　　--------------------------------------------------------------------
　　序号　　 资料文件名称　　　　　份数　内容要求　　 提交时间
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
　　--------------------------------------------------------------------
　　序号　　报告、成果、文件名称　 数量　内容要求　　 交付时间
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　第四条 工期
　　本岩土工程自年_______月_______日_______开工至_______年_______月_______日完工，工期为_______天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
　　第五条收费标准及支付方式
　　5．1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取；______________或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
　　5．2本岩土工程费总额为_______元（大写____________)，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%，计_______元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费)。
　　5．3本合同生效后，发包人按下表约定分_______次向承包人预付（或支付)工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
　　--------------------------------------------------------------------
　　　　拨付工程费时间
　　　　(工程进度)　　　 占合同总额百分比　　 金额人民币（元)
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　--------------------------------------------------------------------
　　第六条　变更及工程费的调整
　　6．1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_______天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_______天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_______天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_______天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
　　6．2变更后，工程费按如下方法（或标准)进行调整：__________________________
　　_________________________________________________________________________
　　_________________________________________________________________________
　　_________________________________________________________________________
　　_________________________________________________________________________
　　_________________________________________________________________________
　　第七条　发包人、承包人责任
　　7．1发包人责任
　　7．1．1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
　　7．1．2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付________元计算加班费。
　　7．1．3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费________元。
　　7．1．4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
　　7．1．5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施)，并承担费用。
　　7．1．6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
　　7．1．7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
　　7．2承包人责任
　　7．2．1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
　　7．2．2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。
　　7．2．3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
　　7．2．4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施)，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道)、文物等。
　　7．2．5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
　　第八条　违约责任
　　8．1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
　　8．2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
　　8．3发包人不按时支付工程费（进度款)，承包人在约定支付时间10天后，向发〖2〗
　　包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
　　8．4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
　　8．5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
　　第九条　材料设备供应
　　9．1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
　　9．2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
　　第十条　报告、成果、文件检查验收
　　10．1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
　　10．2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
　　10．3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
　　10．4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
　　10．5工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
　　10．6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
　　第十一条　本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
　　第十二条　其他约定事项：_____________________________________________________
　　_____________________________________________________________________________
　　_____________________________________________________________________________
　　_____________________________________________________________________________
　　_____________________________________________________________________________
　　_____________________________________________________________________________
　　第十三条　争议解决办法
　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种______方式解决：
　　（一)提交仲________裁委员会仲裁；
　　（二)依法向人民法院起诉。
　　第十四条　合同生效与终止
　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
　　本合同一式______份，发包人______份、承包人______份。
　　发包人名称：　　　　　　　　　　承包人名称：
　　　　　　[盖章]　　　　　　　　　　[盖章]
　　法定代表人：[签字]　　　　　法定代表人：[签字]
　　委托代理人：[签字]　　　　　委托代理人：[签字]
　　住　　　所：　　　　　　　　住　　　所：
　　邮 政编 码：　　　　　　　　邮 政编 码：
　　电　　　话：　　　　　　　　电　　　话：
　　传　　　真：　　　　　　　　传　　　真：
　　开 户银 行：　　　　　　　　开 户银 行：
　　银 行帐 号：　　　　　　　　银 行帐 号：
　　建设行政主管部门备案：　　　鉴 证意 见：
　　　　　　　　　 [盖章]　　　　　　　　　 [盖章]
　　备 案 号：　　　　　　　　　　经 办 人：
　　备案日期： 年 月 日　　　　　 鉴证日期：年 月 日
　　文书要点
　　1．建设工程勘察合同的概念。
　　工程勘察是指依据工程建设目标，通过对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合分析评定，查明建设场地和有关范围内的地质地理环境特征，提供建设所需要的勘察成果资料及其相关的活动。
　　建设工程勘察合同是发包人与勘察人之间，为了完成一定的勘察任务而签订的明确相互权利义务关系的协议。建设单位或者有关单位为发包人（也称为委托人)，建设工程勘察单位为勘察人。承包人完成发包人委托的勘察项目，发包人接受符合约定要求的勘察成果，并付给报酬。本格式为示范文本（格式一为GF—2000—0203，格式二为GF—2000—0204)。
　　2．建设工程勘察合同的法律特征。
　　第一，建设工程勘察合同的当事人必须是具有权利能力和行为能力的特定的法人。勘察合同的勘察人不仅必须具有法人资格，而且必须是经国家认可的勘察单位。具体而言，勘察合同的勘察人必须经国家或者省、自治区、直辖市一级的主管机关批准，并发给《勘察许可证》、具有法人资格的勘察单位。任何不具有《勘察许可证》的法人，任何个人，都不能作为建设工程勘察合同的当事人。
　　第二，订立建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序。勘察合同由建设单位或者有关单位提出委托，经与勘察单位协商，双方取得一致意见，即可签订。
　　第三，国家有关主管部门监督建设工程勘察合同的履行，合同双方当事人应当接受其监督。
　　第四，建设工程勘察合同必须采用书面形式订立，双方当事人经协商一致，由双方的法定代表人或者其指定的代表签字并加盖公章，合同才有效。
　　对于比较简单的建设工程勘察合同，如果当事人彼此了解对方的签约资格、资信和履约能力，只要一方对他方的要约做出承诺，双方即可订立正式合同。如果合同的内容比较复杂，权利和义务的条款有待进一步商讨，或者当事人的资信及履约能力尚需了解，可以由当事人草签订立建设工程勘察合同的意向书或者协议书，待其他事宜准备就绪后，再根据意向书或者协议书起草正式合同。
　　3．建设工程勘察合同当事人的基本权利义务。
　　建设工程勘察合同属于双务合同，当事人双方均享有合同规定的权利，同时又承担履行合同规定的义务。
　　建设工程勘察合同发包人的权利主要有招标，对承包人提出工作质量要求和进度要求，取得承包人的劳动成果。建设工程勘察合同发包人的义务主要有：
　　第一，向承包人提供开展勘察工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责；
　　第二，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图；
　　第三，在勘察人员进入现场作业或者配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件；
　　第四，按照国家有关规定给付勘察设计费用；
　　第五，维护承包人的勘察成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用。
　　建设工程勘察合同勘察人的权利主要有投标，要求发包人按规定和时间提供相关资料，取得正当合理的报酬。建设工程勘察合同勘察人的义务主要有：勘察单位应按照现行的标准、规范、规程、技术要求进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。建设工程勘察合同生效后，双方当事人应当履行合同规定的义务。勘察合同的发包人违反合同造成损失的应当承担相应的违约责任，主要有：第一，对于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必须的资料或者工作条件而造成勘察的返工、停工、窝工的，发包人应按承包方实际消耗的工作量增付费用。第二，因发包人责任造成重大返工的，另行增费。第三，发包人超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，偿付办法与金额由双方按照国家的有关规定协商，在合同中订明。勘察合同的勘察人违反合同造成损失的应当承担相应的违约责任，主要有：第一，因勘察质量低劣引起返工的，由勘察人继续完善勘察工作，并应视造成的损失大小减少或者免收勘察费。第二，对于因勘察错误而造成工程重大质量事故者，勘察人除免收受损失单位的勘察费外，还应给付与直接受损失部分勘察费相等的赔偿金。
　　特别提示
　　建设工程勘察合同应当具备以下主要条款：建设工程的名称、规模、投资额、建设地点；发包人提供勘察基础资料、勘察成果的期限，勘察的范围、进度和质量要求以及其他协作条件；勘察工作的取费依据、取费标准和拨付办法；违约责任。当事人在相互了解对方的资格、资信、履约能力之后，就可以就勘察合同的正式签订进行谈判，谈判时要对合同中的条款逐一讨论、协商，明确双方的权利义务。合同一旦签订，就具有法律效力。除法律规定的特殊情况外，合同双方均不得违反合同规定。在制作该合同时应当注意的问题包括：
　　（1）合同中对工程勘察任务与技术要求应作明确的规定，发包人应当及时向勘察人提供相应的勘察资料，包括工程批准文件、工程勘察任务委托书、建筑总平面图、地下埋藏物的资料及具体位置分布图等基本情况。
　　（2）勘察人要向发包人提交勘察成果资料，双方对成果资料的形式和要求作出约定，已便于交接和验收。
　　（3）对勘察时间和提交成果的时间合同要明确，遇到特殊情况需要延长，应当签订补充协议。
　　（4）勘察费用及付款方式是合同的重要内容。付费标准要写清楚。