T／CAGHP-043-2018资源下载简介

T／CAGHP-043-2018.地质灾害防治工程合同编制指南（试行）.pdf简介：

"T/CAGHP-043-2018.地质灾害防治工程合同编制指南（试行）"是一个关于地质灾害防治工程的合同编制标准或规范，由中国勘察设计协会地理信息与工程分会（CAGHP）发布。这个指南的"试行"版意味着它可能是一个初步的、在实践中有待完善和验证的指导文件。

这个指南的主要目的是为地质灾害防治工程的合同制定提供详细的指导，包括合同的结构、内容、条款设计、风险分配、责任明确等方面。它可能包括对地质灾害防治工程的特殊要求、技术标准、合同履行流程、合同纠纷解决机制等相关内容。使用这个指南，有助于确保合同的公正性、有效性，降低合同执行过程中的风险，保障各方的合法权益。

请注意，由于这是一个试行版，具体内容可能需要根据最新的地质灾害防治工程技术标准和法律法规进行更新。如果你需要具体的操作指引，建议查阅最新的官方发布或咨询专业的法律和工程顾问。

T／CAGHP-043-2018.地质灾害防治工程合同编制指南（试行）.pdf部分内容预览：

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的含义相同。《专 用合同条款》中没有具体约定的事项，均按《通用合同条款》执行，

6.1乙方向甲方承诺在本合同约定时间内完成合同规定的任务，履行本合同规定的全部义务。 6.2甲方向乙方承诺按本合同约定期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同 规定的全部义务。

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅 复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引 果并承担赔偿责任

T/CAGHP0432018

构成本合同的文件可视为是能互相说明的隧道施工监理合同，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先 次序来判断：

1.2.1合同书及补充协议。

1.2.2中标函（文件）

T/CAGHP 0432018

对方权益。因合 的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任

2.1本设计合同。 2.2甲方提交的基础资料及相关文件。 2.3中标文件或甲方委托书。 2.4专用合同约定的其他文件。 2.5乙方采用的主要技术标准及要求如下： 2.5.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。 2.5.2甲方提出的设计有关技术标准 2.5.3 经甲方审查同意或投标文件中的地质灾害设计委托书。 2.5.4专用条款约定的其他技术标准和要求，

3.1甲方应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的工作量及合理 的设计周期，并应按本合同有关约定及时向乙方支付设计费。 3.2甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确设计任务及设计技术标准。 3.3甲方应按本合同第三部分第3条规定的内容和时间向乙方提交基础资料及文件，并对其真实 性、有效性及时限负责。甲方不得要求乙方违反本合同第三部分第2条中有关标准进行设计。 3.4乙方进入现场进行踏勘作业时，甲方应为乙方完成地质灾害设计工作提供必要的工作条件，并 负责协调地质灾害设计工作中所涉及的外部关系，并承担其费用。 3.5甲方应组织专家或委托咨询单位对设计成果和为了满足设计需要而进行的各种成果进行审 查，并对乙方在贯彻落实审查意见时提出的有关问题及时予以认真解答。 3.6设计服务过程中非乙方原因造成的变更，经办理正式变更手续后，甲方应支付变更费用。 3.7甲方不应对乙方提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。甲 方不应随意压缩合同规定的设计周期 3.8由于甲方原因造成乙方停工、窝工，除工期顺延外，甲方应支付停工费、窝工费 3.9甲方应在专用条款约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜给予书面答 复。逾期未答复的，视为甲方认可。 3.10甲方应保护乙方的投标书、设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技 术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制，不得泄露，不得擅自修改、传送或向第三人转让或用 于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。 3.11本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他义务与责任。

3.12本合同中有关条款和补充协议中规定的甲方责任

3.12本合同中有关条款和补充协议中规定的甲方责任

T/CAGHP0432018

4.9乙方应对甲方提供的所有文件材料、信息、数据等承担保密义务，直至该等信息被公开为止。 4.10甲方应对乙方提供的所有文件材料、信息、数据等承担保密义务，直至该等信息被公开为止 设计成果未经甲方许可，不得向第三方提供设计资料和将内容公开发表。 4.11乙方在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如乙方未能采取有效的措施而 发生的与设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责 乙方设计人员的工资福利、社保待遇以及人身和财产安全由乙方负责。 4.12乙方交付设计文件后，按规定配合甲方参加相关设计成果的咨询、评估、审查上报工作，并根 据审查结论负责不超出原定范围内容做出必要调整补充。乙方负责向甲方及施工单位进行技术交 底，施工过程中处理有关设计问题和技术指导，根据施工现场情况对设计文件进行合理修改、变更和 优化设计，参加峻工验收并按上级主管部门和甲方的要求完善相关设计验收文件。 4.13乙方负责对设计成果文件中出现的遗漏和错误采取修改和补充等有关补救措施。 4.14本合同中有关条款和补充协议中规定的乙方责任

返工、停工、窝工，甲方应按乙方实际消耗的工作量支付费用；由于甲方要求提前完成设计工作而导 致增加的人员和费用，应另行计列

、停工、窝工，甲方应按乙方实际消耗的工作量支付费用；由于甲方要求提前完成设计工作而 加的人员和费用，应另行计列。 2甲方超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按专用条 办理。

5.1.2甲方超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按 规定办理

T/CAGHP 0432018

5.1.3在合同履行期间，甲方要求解除合同的（但并非乙方原因造成），申方除应按乙方完成的实际 工作量支付费用外，还应按专用条款的约定支付违约金

在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属乙方违约，申方有权解除设计合同： 5.2.1乙方将设计任务转包。 5.2.2乙方未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行设计。 5.2.32 乙方未能按期提交设计成果（甲方同意延长期限的除外）。 5.2.4在收到甲方或上级主管部门提出的审查意见后，乙方未在专用合同条款规定的期限内完成 对设计成果报告的修改。 5.2.5 因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题 5.2.6 乙方未履行必要的后续服务。 5.2.7 因设计错误而造成质量一般以上事故。 5.2.8 因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣未通过上级主管部门的审查， 5.2.9 由于乙方的过失或责任造成本项目施工工期拖延或者给甲方造成经济损失。 5.2.10 专用合同条款中约定的乙方其他违约情况。 乙方发生本款约定的违约情况时，无论甲方是否解除合同，甲方均有权向乙方索取专用合同条 款中规定的违约金，并由甲方将其违约行为上报上级主管部门

5.3.1甲、乙双方非自身过错，发生安全事故、工期延误等，不承担责任

6.1地质灾害防治工程应遵循动态设计的原则，因非申、乙双方 及相关规范进行变更，所产生的设计变更费用由甲方承担。 6.2甲方有权要求乙方根据法律法规及相关规范对设计作出变更，所产生的设计变更费用由甲方 承担。 6.3由乙方原因导致设计变更及重新编制设计时，乙方不得收取设计变更费用。 6.4设计变更的精度及质量应与原设计相同

7.1设计过程中发生变更，导致合同工期和设计内容发生变化，超出经甲方委托书的内容时，乙方 应当以书面形式及时通知甲方，同时提交由于变化导致工程造价及设计费用变更的说明，甲方应按 专用条款约定的时间给予答复，逾期不答复，视为同意变更， 7.2设计过程中发生变更，导致合同工期和设计内容发生变化，甲方要求乙方超出经甲方提出的委 托书的内容提供设计服务的，应当以书面形式及时通知乙方，乙方应按专用条款约定的时间给予答 复，谕期不签复的.视为同意变更

8.1设计费用支付时间

用条款约定的时间进行

按专用条款约定的结算原则进行结算

T/CAGHP 0432018

T/CAGHP043—2018

支付的设计费用包括正常的设计工作费用、变更增加的设计工作费用、其他应由甲方承拉 用。

9.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。 9.3.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没 有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 9.3.3因合同一方当事人延迟履行合同义务，在延迟履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约 责任。

10.1由于乙方原因，导致甲方解除本合同的，甲方有权不支付剩余的设计费用，且不免除由于乙方 原因，导致甲方或者任何第三方造成的损失赔偿责任。 10.2因不可抗力导致合同无法履行的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人 按照合同的相关规定，确定甲方应支付的款项。 10.3除专用合同条款另有约定外，合同解除后，甲方应在确定应支付款项后28个日历天内完成合 同规定剩余全部款项的支付

11.1本合同履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可由主管部门或合同争议调解机构 调解。协商或调解未果时，当事人可向人民法院起诉或申请仲裁机构仲裁。 11.2在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务

鼓励乙方在设计过程中使用新方法、新工艺，但乙方不得由此降低设计成果质量

T/CAGHP 0432018

13.1一方在得知可能造成工程延误或中断或可能导致额外费用索赔的情况时，应尽快通知对方 乙方应采取所有合理措施将影响降至最低。 13.2非因乙方原因造成的工程延误、停（缓）建和或可能导致额外费用索赔的情况，乙方有权获得 俊工时间的延长期或额外设计费用

《排风柜 JB/T6412-1999》合同文件的优先顺序应按以下顺序排列

2.4甲乙双方约定的通用条款以外的相关依据：

2.5.4甲方对工程的其他技术标准和要求

3.1甲方应向乙方明确设计阶段，并提供如下资料

3.1甲方应向乙方明确设计阶段，并提供如下资料

T/CAGHP0432018

第三部分专用合同条款

若因申方未提供以上资料或资料不准确，致使乙方在设计工作过程中及后期施工过程中发生人 身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相应责任。 甲方提供本合同上表中任何一项资料及文件超过规定期限之后 天的2014年一级建造师工程法规真题（21页），乙方提交设计成果 文件的时间按照推迟期日顺延；超过规定期限天以上时，乙方有权要求与甲方签订补充协议 重新确定提交后续成果文件的时间。 3.4甲方应及时为乙方提供踏勘现场的工作条件并解决踏勘现场出现的问题，并承担所产生的 费用。 3.8由于甲方原因造成乙方停工、窝工或来回进出场地，工期应顺延，并支付乙方停工费、窝工费